Образец договора на изготовление и поставку товара

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с « » 2020 г. по « » 2020 г.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

ДОГОВОР дизайнерских услуг

ДОГОВОР

на оказание дизайнерских услуг

г. Самара «__» ________ 2016 г.

Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ __________________________________________________________

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей ( тысячи рублей 00 копеек) и

оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
I этап – авансом в размере рублей ( рублей 00 копеек) в день заключения настоящего

Договора и II этап рублей ( тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех

проектных работ.

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0),

указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений,

Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания

ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

3.4. Обязанности Заказчика

3.4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

работ по настоящему Договору.

3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

5.3. Сроки по видам работ:

1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

согласования заказчиком)

2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

полного согласования заказчиком)

3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

сложности объекта)

6. Особые условия

6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон.

Исполнитель: ___________________________

«___» _____________ 2016г.

Заказчик: _________________________

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

Базовые сведения и основные принципы по договору

Трудовой и Гражданско-Правовой Договор похожи друг на друга во многом. Но они отличаются содержанием и структурой. Гражданско-Правовые договора заключаются как между юридическими, так и между физическими лицами. Они способствуют изменению, появлению или прекращению гражданских правоотношений. Именно такие соглашения чаще всего оформляются при оказании услуг.

Правоотношения возникают только по обоюдной договоренности между сторонами. Никто не имеет права давить на другого.

Контракт заключают при выполнении следующих условий:

Договор оказания услуг

  1. На данное обязательство указывает закон.
  2. Стороны заключили предварительное соглашение, в соответствии с которым и требуется дальнейшее оформление самого договора.

Содержание подобных контрактов – это совокупность условий, определяющих права и обязанности для каждой из сторон. И требования к сроку выполнения обязательств в случае необходимости. Что считают существенными условиями для такого договора:

  • условия, благодаря которым становится возможным само соглашение
  • перечисленные в законодательстве условия
  • предмет, по которому оформляется документ

Только после достижения договоренности по важным условиям становится возможным оформление самого документа.


Содержание подобных контрактов – это совокупность условий, определяющих права и обязанности для каждой из сторон. И требования к сроку выполнения обязательств в случае необходимости. Что считают существенными условиями для такого договора:

Авторский договор с дизайнером

Скачать бланк в формате doc:
avtorskiy_dogovor_s_dizaynerom.doc [51 Kb] (cкачиваний: 405)

Скачать бланк в формате pdf:
avtorskiy_dogovor_s_dizaynerom.pdf [95,55 Kb] (cкачиваний: 46)

1.1. Исполнитель обязуется оформлять серию изображений « » (далее – «Произведения») согласно заданиям Заказчика и передать Заказчику исключительные авторские права на использование Произведений в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а Заказчик обязуется уплачивать Исполнителю вознаграждение. Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

13.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

Образец договора на разработку дизайн-проекта
от ООО “Поларис”

ДОГОВОР № 00/00/00

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

г. Москва ” ” 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.

2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок.

2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей.

при площади помещения равной ______________________________________________ м 2 .

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м 2 , для помещений площадью более 70м 2 .

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

Читайте также:  Заявление На Пенсию По Старости Когда Писать

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2).

3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.

3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору.

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору.

4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким – либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн – проектом.

6. Изменение условий реализации проекта

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права

8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель.
8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

9. Общие условия

9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование.

Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 – Техническое задание.

10. Сроки действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Ф.И.О: ______________________

Адрес регистрации: _____________

Дата выдачи: ___________________

12. Подписи Сторон

ООО “Поларис

115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская,

ИНН/ КПП __7725834415/772501001

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

от “__” ___________ 2017 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Содержание материалов, передаваемых Заказчику:

2. Обмерный чертеж

3. План демонтажа конструкций

4. План монтажа конструкций

5. План помещений после перепланировки

6. План расстановки мебели и оборудования

7. План потолков (с указанием отметок и узлами)

8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров)

9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов)

10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов)

11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников)

12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов

13. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации

14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования

15. Схема маркировки разверток

16. Развертки стен

17. План с маркировкой дверей

18. Спецификация дверей

19. План маркировки подоконников

20. Ведомость отделки помещений (материалы)

21. Ведомость осветительных приборов

22. Ведомость розеток и выключателей

23. Необходимые узлы сложных конструкций

24. Визуализация помещений

25. Смета на дизайн проект

Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику:

Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе – в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

Как составлять договор на оказание дизайнерских услуг?

В заключение первого этапа заказчик получает к двум вышеупомянутым элементам проекта план расстановки мебели и оборудования.

Что касается сроков. Необходимо оговорить не только общие сроки проектирования, но и сроки согласования. Т.е заказчик должен понимать, что, затягивая согласование, он может получить от дизайнера уведомление, что срок сдачи этапа или проекта может быть увеличен на время просрочки согласования. При этом, по условиям договора заказчик обязан получить проектный материал лично или по электронной почте, которая обозначена в реквизитах заказчика. И то, что почта может быть взломана, заменена или просто не просмотрена – не должна волновать дизайнера, это не его проблемы и причиной несогласования быть не могут.

Так же условиями договора должна быть исключена волокита. Т.е, если правки, требуемые заказчиком выполнены, то дальнейшие правки, не вошедшие в срок согласования – либо увеличение сроков, либо дополнительная оплата (либо и то, и другое).

Необходимо сразу оговорить, что проектные работы не предусматривают индивидуальное проектирование лестниц, витражей, эскизы росписи и панно, индивидуальных элементов мебели и освещения и т.п. «плюшек», необходимость которых предполагает дизайн интерьера. Как вариант, эскизы на данные виды работ – от 10% стоимости их изготовления и реализации в натуральном исполнении.

Так же стоит обозначить, что инженерные проекты, сметы (калькуляция может войти в проект в объеме 3-го этапа, но тут уж как договариваетесь. Обычно это входит в объем комплектации объекта) – тоже отдельная работа, которая выполняется иными смежными специалистами и оплачивается отдельно.

Надеюсь, что данный пост поможет многим. И не только новичкам в нашем непростом деле.

Тема конечно важная, но лучше вынести в форум отдельно, есть что обсуждать и здесь потеряется быстро.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.В случае, если какая-либо из Сторон Договора окажется полностью или частично неспособной выполнять свои обязательства по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств Форс-мажора, эта Сторона в течение пяти календарных дней обязана известить другую Сторону о подробностях произошедшего, включая прогноз действия этих обязательств. Бремя доказательств возникновения Форс-мажорных обстоятельств ложится на Сторону, заявившую о случае Форс-мажора. Нетрудоспособность Исполнителя по причине болезни (или болезни детей), также является форс-мажором.
При этом все договоренности Сторон автоматически продлеваются на время действия вышеупомянутых обстоятельств.
Если обстоятельства Форс-мажора продолжаются более трех месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора заключив дополнительное соглашение.

Читайте также:  Адвокатская тайна: понятие, гарантии сохранения

7.4.Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя. При этом Договор считается расторгнутым с момента такого уведомления.

Запрашивайте чертежи

Некоторые компании предлагают заказчику как разработку дизайн-проекта, так и последующее проведение ремонтных работ. Подобная схема имеет и безусловные плюсы, но есть и риски. Не будучи специалистом, вы едва ли сможете на начальных этапах проконтролировать качество отдельных инженерных проектов. После приемки работ (в том числе работ по подготовке чертежей) заказчику практически невозможно доказать, что бывший подрядчик обязан что-то устранить.

При этом существует вероятность, что решения из дизайн-проекта окажутся невозможными к реализации. Скажем, из-за отсутствия согласования со стороны специализированных организаций (БТИ, служб газа и прочих) Поэтому здорово сразу разработать запасной план на случай несогласования отдельных технических решений. Это застрахует вас от существенных переделок и дополнительных затрат и заодно сэкономит время.

Пример из нашего проекта: Мы не запросили чертежи у наших подрядчиков на этапе, когда по ним стали производить ремонтные работы. Сейчас чертежи нам не передают, ссылаясь на отсутствие этих чертежей в предмете нашего договора на разработку дизайн-проекта и, следовательно, отсутствия отдельной оплаты за них.

Пример из нашего проекта: Мы не запросили чертежи у наших подрядчиков на этапе, когда по ним стали производить ремонтные работы. Сейчас чертежи нам не передают, ссылаясь на отсутствие этих чертежей в предмете нашего договора на разработку дизайн-проекта и, следовательно, отсутствия отдельной оплаты за них.

3. Сроки

Особое внимание следует уделить срокам в договоре. При этом обоюдно важно для каждой из сторон отказаться от установки минимальных сроков.

Если вы дизайнер, подумайте, стоит ли привлекать заказчика сжатыми сроками или лучше взять запас на непредвиденные обстоятельства. Учитывайте, что ответственность за нарушение сроков очень серьезная – ведь если ваш клиент физическое лицо, то применяются штрафы, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, а не нормы о договорной ответственности. Это касается и промежуточных сроков, если этапы ваших работ также зафиксированы в договоре с указанием времени их реализации.

Если же вы заказчик, учитывайте, что в указанные сроки вам придется рассмотреть несколько вариантов перепланировки и расстановки мебели, эскизов с концепцией будущего интерьера и остановиться только на одном из них. Вы уверены, что вам будет достаточно времени для принятия такого важного решения?

Чтобы не затягивать процедуры и избежать нарушения сроков, желательно прописать в договоре на проектирование конкретные сроки согласования заказчиком интерьерных решений или предусмотреть приостановление работ на время согласования.

Что же в итоге получит заказчик? Каким требованиям должен соответствовать дизайн-проект и какие документы в обязательном порядке должен содержать?

Шаблон договора между фрилансером и заказчиком

В нашем журнале уже не раз было написано о том, насколько важно для фрилансера заключать договор с заказчиком, и какие пункты в него нужно включить. Сегодня мы снова вернемся к этой теме, и, как просили наши читатели, приведем конкретный пример договора, шаблон, который вы сможете использовать в своей работе.

Freelance.Today снова обратился за помощью к руководителю компании TumanovaGroup , юристу Давыдовой Марине Александровне .

Для начала хотелось бы разобраться в нескольких нюансах – когда нужно подписывать договор, какие документы, кроме договора, еще могут потребоваться, и достаточно ли публичного договора-оферты для сотрудничества с заказчиками из других городов и регионов.

— Фрилансеры в большинстве случаев сотрудничают с заказчиками из других городов и регионов. Какие документы нужны, чтобы сделка считалась законной? Договор, акт, платежка, или что-то еще? Есть ли какая-то разница между теми фрилансерами, которые зарегистрированы как ИП и теми, кто выбрал ООО?

В первую очередь, необходимо определиться, на каких условиях заказчик и фрилансер взаимодействуют. Возможно заключение как трудового, так и гражданско-правового договора.

В первом случае характер взаимодействиязаказчика (работодателя) и фрилансера должен иметь постоянную основу. Фрилансер подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка заказчика (работодателя), ежедневно в одно и то же время (посменно) выполняет свои функции. Такие правоотношения называются трудовыми. Акты, платежные документы в данном случае не предусмотрены, поскольку деятельность фрилансера обусловлена трудовым договором, должностной инструкцией и оплата труда происходит в виде оклада (заработной платы). В данном случае заказчик (работодатель) должен предоставлять фрилансеру ежегодный оплачиваемый отпуск, а также иные социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Второй вариант – это заключение гражданско-правового договора, а именно договор агента и принципала, возмездного оказания услуг (многие сейчас сотрудничают на условиях бартера) и др. Опять же, правовую природу договора определяют условия, на которые договорились заказчик и фрилансер. Оплата услуг по такому договору производится на расчетный счет фрилансера — индивидуального предпринимателя, или на счет в банке фрилансера, зарегистрированного в качестве общества с ограниченной ответственностью. В обоих случаях поступление денежных средств на счет является подтверждением оплаты услуг фрилансера. Кроме того, я рекомендую каждое действие сторон фиксировать актом или дополнительным соглашением в случае изменения или расширения условий. В дальнейшем это избавит от разногласий, а также поможет доказать сторонам правоту в случае судебной тяжбы. Возможность подписания договора существует по форме факсимильной связи с обязательной двусторонней подписью и при наличии печатью. Актуален досыл по почте оригиналов документов. Такова же суть заключения актов и соглашений. Первым приложением к договору между заказчиком и фрилансером является перечень услуг с детальным их описанием. Далее — акт выполненных работ (или промежуточный акт, если работы выполнены частично).

— Правильно ли утверждение, что достаточно опубликовать у себя на сайте публичный договор-оферту для продажи товаров и услуг лицам с другого города? Можно ли будет использовать его для доказательства своей правоты в случае возникновения спорных ситуаций, или все-таки надежней с каждым заказчиком подписывать договор на бумаге?

— Я отчасти бюрократична в таких вопросах и приветствую письменные сделки, то есть договор лежит у меня в папке распечатанный, подписанный и скрепленный печатями.

Но это не исключает законность оферты, опубликованной на официальном сайте компании/фрилансера/исполнителя услуг. Так, в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Обратите внимание, что публичный договор не требует бумажного оформления и факта подписания, поскольку подтверждением его заключения является оформление заявки, заказа и последующее поступление денежных средств в счет оплаты указанной формы.

Подведем итог – договор-оферта, опубликованная на официальном сайте исполнителя, обладает юридической силой. Обязательства, которые возникают в письменной договоре, по своей правовой природе и ее последствиям в рамках гражданского законодательства не имеют отличий от обязательств, которые возникают в результате акцепта оферты.

Приведу краткую форму договора-оферты между фрилансером и заказчиком. Стороны могут по желанию ее расширить, добавив интересующие позиции и условия.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Москва 01 мая 2015 года

ООО «Мега» в лице генерального директора Ким Олега Анатольевича, действующего на основании Устава

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Иванов Иван Иванович, Свидетельство ИНН 00000000/ОГРН 000000000000

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Дизайнерское оформление проекта – разработать тон, графические изображения,

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с “_01__” ____мая_____ 20 15__ г. до “__01_”__июня_______ 20 _15_ г.

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с п. 1.2. надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора.

2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить всю необходимую информацию Исполнителю для полного своевременного исполнения услуг, указанных в п. 1.2.

2.2.2. Оплатить услуги в соотв. с п.3.1.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Не вмешиваясь в деятельность Исполнителя контролировать ход исполнения услуг.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Исполнителя 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

3.1.2. Расходы Исполнителя в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

3.2. Цена настоящего договора составляет:

85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

3.3. Оплата услуг производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 7.

3.4. Предоплата услуг составляет 70%путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 7. Остаток оплаты вносится в день заключения акта приема-сдачи работ.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. За нарушение срока Исполнителем взимается неустойка 0,1% от суммы, указанной в п. 3.2 Договора, за каждый день просрочки.

4.2. За задержку оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю 0,1% от суммы, указанной в п. 3.2 Договора, за каждый день просрочки.

4.3. Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

4.4. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен и включает в себя направление досудебной претензии в течение трех календарных дней с момента возникновения спорной ситуации.

5. Заключительные положения

5.1. Дополнения и изменения вносятся в Договор путем оформления двустороннего дополнительного соглашения.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Для начала хотелось бы разобраться в нескольких нюансах – когда нужно подписывать договор, какие документы, кроме договора, еще могут потребоваться, и достаточно ли публичного договора-оферты для сотрудничества с заказчиками из других городов и регионов.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ДЕКАРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДОК

г. _________________ «___» ___________ 201__ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и гражданин ____________ паспорт серии ______ выдан _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.

Как составлять договор на оказание дизайнерских услуг?

г. Москва «____» ____________ 201_ г.

ИП “Шардуба Александр Владимирович”, с одной стороны, и _________________________________________, в дальнейшем именуемое Заказчик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику оригинал-макет и (или) выполнить иные дизайнерские работы (далее по тексту Договора — Работы).

Основные требования к результату Работ, сроки исполнения и согласования представленных дизайнерских решений, стоимость и срок оплаты определяются Cторонами в Техническом задании (далее по тексту Договора — Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1-Д).

Условия выполнения работ

Все оригинал-макеты, разрабатываемые в дизайн-студии, делаются в соответствии с техническими требованиями Исполнителя (Приложение 2). В случае если Заказчик планирует изготавливать продукцию в сторонней организации, то обязан предоставить технические требования сторонней организации ПЕРЕД началом работы. Подготовка уже утвержденного макета к печати по техтребованиям другой организации будет оплачиваться дополнительно.

Условия работы, включая стоимость услуг, фотографа, копирайтера и литературного редактора при выполнении работ согласовываются Сторонами дополнительно.

Максимальное количество исправлений в предложенном Заказчику оригинал-макете:

исправления дизайнерского решения — не более 3-х;

исправления в тексте многостраничных изданий (более 4 полос) — не более 10-ти во всем оригинал-макете;

исправления в тексте не многостраничных изданий (менее 4 полос) — не более 5-ти.

Все исправления, выходящие за количество, указанное в п. 2.3 настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

Исполнитель оставляет за собой право увеличить сроки выполнения Работ в следующих случаях:

Заказчик не может предоставить материалы, согласовать варианты и исправления к срокам, указанным в Техническом задании;

Заказчик вносит в макет исправления, по количеству и срокам выходящие за рамки Технического задания;

Заказчик выбирает более одного варианта дизайнерского решения, каждый из которых требует доработки;

Заказчик не принимает ни один из предложенных вариантов дизайнерского (художественного) решения.

Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику выполненные Работы.

Замена текста Заказчиком в процессе выполнения Работ не допускается.

В случае если Заказчик в течение одного месяца с момента предоставления ему последнего варианта дизайнерского решения не принимает его, а также не вносит замечаний (исправлений) к нему, Исполнитель считается надлежаще выполнившим работу, а Заказчик — принявшим последний предложенный ему вариант дизайнерского решения. По истечении указанного срока Заказчик не вправе требовать от Исполнителя иных вариантов дизайнерских решений, вносить исправления в предложенный вариант оригинал-макета, а также возврата уплаченной в качестве предоплаты денежной суммы.

Проверка корректором разработанных Исполнителем оригинал-макетов осуществляется последним бесплатно.

После утверждения оригинал-макета Заказчиком Исполнитель не несет ответственности за ошибки и неточности (в т. ч. орфографические).

Оплата Работ, которые по завершении разработки оригинал-макета вышли за рамки Технического задания, производится на основании дополнительного соглашения Сторон и дополнительного счета со стороны Исполнителя.

Все авторские права на разработанный оригинал-макет принадлежат Исполнителю. Исполнитель оставляет за собой право рекламировать свои услуги печатной продукцией и дизайнерскими работами, выполненными его сотрудниками.

Исполнитель передает готовый оригинал-макет Заказчику на на цифровом носителе или иным удобным Заказчику способом, в графической программе (Corel, Illustrator, InDesign, Photoshop), вместе с актом приема-передачи выполненных работ.

Исполнитель обязуется хранить готовый макет в течение 6 месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Требования к материалам, предоставляемым Заказчиком

Графические элементы (логотипы, фирменные знаки, слоганы, товарные знаки и т. п.) предоставляются Заказчиком в электронном векторном виде в цветовой модели CMYK (если печать не предполагает использования дополнительных цветов) в любой из графических векторных программ (кроме программы PageMaker):

PS Level 2 и PDF 1.4;

TIFF-файлы (не рекомендуется для изображений, содержащих элементы малого размера, в т. ч. мелкий текст);

Adobe® Illustrator® 14.0 (CS4) и более ранних версий;

Adobe® InDesign® 6.0 (CS4) и более ранних версий;

СorelDRAW® 15.0 (X5) и более ранних версий;

Macromedia® FreeHand® 10.0 и более ранних версий.

Форматы всех файлов должны быть совместимы с ОС Windows®, а также должны иметь расширение той программы, в которой они были сделаны («*.ai», «*.cdr», «*.indd» и т. д.).

Растровые элементы (фотографии, иллюстрации и т. п.) предоставляются Заказчиком в электронном виде.

Текст предоставляется Заказчиком в электронном виде в любом текстовом формате, совместимом с ОС Windows® («*.doc», «*.docx», «*.txt», «*.rtf» и т. д.). Шрифт (гарнитура, кегль и др. характеристики) Исполнитель определяет самостоятельно либо использует шрифт Заказчика.

Вышеуказанные элементы в электронном виде предоставляются Заказчиком:

на CD и DVD дисках или любых накопителях c USB-интерфейсом, совместимым с платформой IBM PC,

путем направления Исполнителю по электронной почте,

путем размещения на FTP-сервере Исполнителя (инструкция размещена на сайте Исполнителя) с обязательной упаковкой в архив (кроме самораспаковывающегося архива «*.exe»).

Работы выполняются при условии их 100%-ной предоплаты Заказчиком, если иное не согласовано Сторонами в Техническом задании.

Оплата производится в рублях, при этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Порядок сдачи-приемки работ

Результат Работ передается Заказчику только после 100%-ной оплаты ее стоимости.

Результат Работ передается либо Заказчику лично (его руководителю), либо представителю Заказчика при условии оформления ему доверенности, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, при этом копия такой доверенности передается Исполнителю.

Мотивированный отказ от приема результатов Работ Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии результатов Работ Техническому заданию.

Претензии по качеству результатов Работ принимаются в письменной форме на в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи результатов Работ Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее предъявления в письменной форме.

Права и ответственность Сторон

В случае нарушения Заказчиком определенного Техническим заданием порядка оплаты Работ Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения Работ по конкретному Техническому заданию.

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 % стоимости невыполненных Работ за каждый день нарушения сроков сдачи готового оригинал-макета, но не более 10 % общей стоимости Работ.

Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % суммы неоплаченных Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % общей стоимости Работ.

При невыполнении договорных обязательств Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду и другие убытки Заказчика.

Заказчик единолично несет ответственность за соответствие предоставляемых материалов законодательству Российской Федерации об авторских и смежных правах, средствах массовой информации.

Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Москвы

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из Сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, в частности: стихийных бедствий, военных действий, забастовок, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от Сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.

Возникновение и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующей справкой Торгово-промышленной палаты региона, в котором такие обстоятельства возникли.

Та из Сторон, для которой становится невозможным соблюдение своих обязательств в рамках настоящего Договора, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) дней, в письменной форме сообщает другой Стороне о возникновении обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение ее обязательств в рамках настоящего Договора.

Срок действия Договора

Настоящий Договор действует с ______________ 201_ г. до ________________ 201_ г.

Договор пролонгируется на каждый следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не позднее чем за один месяц до прекращения действия Договора.

По взаимному соглашению Стороны вправе в любое время расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются осуществить взаиморасчет и заключить Соглашение о расторжении Договора. Обязательства, возникшие до момента заключения соглашения о расторжении Договора, должны быть исполнены Сторонами.

Заказчик вносит в макет исправления, по количеству и срокам выходящие за рамки Технического задания;

Гражданско прововые договоры с веб дизайнером

Ответственность сторон. 4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пению из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2.

В отдельных случаях можно использовать конструкцию договора подряда — если дизайнер привлекается не для оказания услуг, а для выполнения определенных работ. Такой договор регулируется правилами о подряде (гл. 38 ГК РФ).

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

Выгода привлечения работника по договору оказания услуг связана с отсутствием необходимости зачислять его в штат, оформлять соответствующие кадровые документы, предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ (в частности, отпуска и больничные).

Отсюда следует — что в договоре нужны два мощных акцента зказчик обязан демонстрировать/пропагандировать арт-бренд дизайнера (как и какими техническими и организационными приемами — внятно прописать в приложении),- заказчик обязан выплачивать роялти с каждого изделия не зависимо от базовой единовременной оплаты дизайнерской разработки.

Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения.

Мы стараемся не использовать произведения из категории public domain, так как к примеру, музыкальное произведение уже может перейти в разряд всеобщего достояния, однако смежные права на запись могут принадлежать студии звукозаписи, которая относительно сделала ремастеринг и заявила свои права.
В отличие от трудового права, в гражданском принят термин «исполнитель», поскольку он выполняет работу или услугу разово, а не на постоянной основе.

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом.

Пункт договора был введен после кейса, когда результатом оказания услуг являлся видеорепортаж, при этом в закадровом тексте, предоставленном Заказчиком содержались фразы, нарушающие Закон о рекламе, в частности, была использована фраза «Мы делаем лучшие продукты». Заказчик предъявил претензии Исполнителю.

Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

Возможны два варианта оказания дизайнерских услуг по договору на разработку дизайна:

Добавить комментарий